反 訴 狀

　　反 訴 人（本訴被告）：涿州市某某商城房地產開發有限公司

　　法定代表人：王某清   聯系電話：1391019xx21

　　地   址：涿州市范陽路74號

　　被反訴人（本訴原告）：中航某某第三工程建設有限公司

　　法定代表人：姜某山  職務：董事長   電話：010-875xx631

　　地    址：北京市豐臺區南三環東路xx號9號樓207

　　請求事項：

　　1、判令被反訴人賠償反訴人工期延誤損失100萬元人民幣。

　　2、判令被反訴人承擔本案的訴訟費用。

　　事實與理由：

　　反訴人與被反訴人2008年9月27日簽訂《承包協議》，反訴人將涿州金街花園廣場項目發包給被反訴人，綜合暫定價每平方米1800元人民幣，付款方式為被反訴人墊資施工至主體結構地上二層完工后，反訴人分期支付工程款，合同工期為2008年11月20日至2010年4月30日。

　　協議簽訂后，由于被反訴人在工期上出現拖延，反訴人多次與其交涉，為了確保工期2009年1月9日被反訴人簽署《金街花園廣場施工總計劃》，明確承諾各分項施工進度和具體期限，2009年1月13日被反訴人簽署《節后安排》對項目人員、鋼筋、水泥、磚塊、砂石等建筑材料進場時間做出明確承諾。令人遺憾的是被反訴人一再違背施工進度和材料進場承諾，延誤工期60天。

　　2009年2月11日反訴人向被反訴人發出催告《通知》，要求其履行工期和材料進場承諾，被反訴人置若罔聞，為避免損失擴大2009年3月8日反訴人向被反訴人發出《解約通知》。由于被反訴人延誤工期，導致反訴人要承擔遲延交房的違約責任，截至2009年3月8日反訴人應承擔購房者遲延交房違約金累計60萬元人民幣，另外，反訴人重新尋找建筑公司直接損失40萬元人民幣。現為維護反訴人的合法權益，特向貴院提起反訴。

　　此致

　　涿州市人民法院

　　反訴人：

　　二〇〇九年   月   日